Algemene voorwaarden MG Totaalbouw B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de betekenis gebruikt zoals hierna aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

• MG Totaalbouw BV (verder MG Totaalbouw): de besloten vennootschap met die naam en gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan het adres Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91841216; MG Totaalbouw is bereikbaar voor informatie over deze algemene voorwaarden via de op haar website vermelde adres en mailgegevens;
• klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie MG Totaalbouw goederen levert en/of werkzaamheden verricht, dan wel met wie MG Totaalbouw een overeenkomst aangaat;
• partijen; tenzij anders aangegeven MG Totaalbouw en de klant;
• overeenkomst: de overeenkomst tussen MG Totaalbouw en de klant;
• werkzaamheden: alle werkzaamheden die MG Totaalbouw in het kader van een overeenkomst en haar dienstverlening uitvoert. Hieronder vallen het leveren van diensten aan particulieren en bedrijven ten behoeve van (bouw)werkzaamheden, zowel binnen als buiten met betrekking tot (bedrijfs-)gebouwen en woningen, waaronder onder meer begrepen dak(reparatie)werkzaamheden, stukwerk en renovaties; verder het optreden als intermediair tussen particulieren en bedrijven bij het inschakelen van (onder-) aannemers voor bouwprojecten in de breedste zin van het woord zowel met betrekking tot (bedrijfs-) gebouwen als woningen; verder consultancy en (interim) management en tot slot het verrichten van andere diensten op commercieel, financieel en/of administratief gebied; Dit alles in de breedste zin van het woord.

Artikel 2 Algemeen

• Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen MG Totaalbouw en de klant waarop MG Totaalbouw deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
• Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met MG Totaalbouw, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.
• Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MG Totaalbouw en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

MG Totaalbouw sluit de werking van de volgende artikelen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uit:

• artikel 404 (dat houdt in dat MG Totaalbouw werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat klant daar bezwaar tegen kan maken);
• artikel 407 lid 2 (dat houdt in dat MG Totaalbouw alleen aansprakelijk is voor wat zij zelf doet en niet voor dat wat een ander (waaronder ook een derde die namens haar optreedt) doet.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

• De door MG Totaalbouw in haar aanbieding of offerte(s) opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen en/of belastingen van overheidswege.
• Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
• De door MG Totaalbouw gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte tenzij anders aangegeven.
• De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MG Totaalbouw opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop het in de aanbieding of offerte genoemde factuurbedrag van MG Totaalbouw is gebaseerd. Mochten de hiervoor door de klant bedoelde gegevens niet correct zijn, behoudt MG Totaalbouw zich het recht voor om haar aanbieding of offerte aan te passen.
• Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd door MG Totaalbouw, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door MG Totaalbouw gemaakte kosten zullen dan worden doorberekend. Mocht daarbij sprake zijn van afwijkingen van de offerte, zal MG Totaalbouw dit, zodra bekend aan MG Totaalbouw, aan klant meedelen.
• Wordt een opdracht gegeven zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht in het verleden gemaakte offertes of in het verleden berekende prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
• Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is MG Totaalbouw daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
• Een samengestelde prijsopgave verplicht MG Totaalbouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
• Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
• Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, website, afbeeldingen en tekeningen binden MG Totaalbouw niet.
• Indien MG Totaalbouw aanzienlijke kosten heeft moeten maken om een aanbieding uit te brengen en mits dit door haar aan de klant vooraf kenbaar is gemaakt, is MG Totaalbouw gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de klant in rekening te brengen, ook indien geen overeenkomst tot stand is gekomen.
• De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werkzaamheden en blijven eigendom van MG Totaalbouw. Zonder toestemming van MG Totaalbouw mogen deze niet door klant gebruikt worden ten behoeve van door anderen uit te (laten) voeren werkzaamheden.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

• Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging en aanvaarding daarvan door MG Totaalbouw, dan wel op het moment dat MG Totaalbouw feitelijk begint met de uitvoering.
• MG Totaalbouw is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan MG Totaalbouw heeft geretourneerd.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
• Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MG Totaalbouw zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
• Indien MG Totaalbouw bij eventuele nabestellingen en/of wijziging van de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, kunnen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant komen.
• Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MG Totaalbouw de klant hierover van tevoren inlichten.
• In afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel zal MG Totaalbouw geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MG Totaalbouw kunnen worden toegerekend.
• Indien er in de tijd tussen uitbrengen van de offerte en uitvoering van het werk prijsstijgingen door leveranciers worden doorgevoerd van meer dan 5% behoud MG Totaalbouw zich het recht voor deze te indexeren en door te berekenen aan de klant.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

• Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door MG Totaalbouw aan klant verstrekte gegevens, modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten betreft, verblijft bij MG Totaalbouw. Het is aan de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens, modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren zonder uitdrukkelijke toestemming van MG Totaalbouw.
• Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door MG Totaalbouw wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van MG Totaalbouw direct door de klant te worden geretourneerd.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

• Alle verbintenissen van MG Totaalbouw voortvloeiend uit een overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
• MG Totaalbouw is verplicht de gegeven opdrachten uit te voeren overeenkomstig datgene dat in de overeenkomst is bepaald.
• Aan de aan MG Totaalbouw opgedragen werkzaamheden en door MG Totaalbouw uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat MG Totaalbouw en de klant zijn overeengekomen.
• In afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde kunnen MG Totaalbouw en de klant nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen was overeengekomen. Het meerdere zal dan door MG Totaalbouw aan de klant in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend door MG Totaalbouw aan de klant, dan wel worden verrekend.
• MG Totaalbouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
• Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MG Totaalbouw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
• Derden die MG Totaalbouw heeft ingezet (mede) ter uitvoering van de overeenkomst kunnen onder meer ter afwering van hun aansprakelijkheid ten opzichte van de klant een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen.
• Voor zover daarop van toepassing aanvaardt MG Totaalbouw een aan haar gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daarop vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, et cetera, tijdig zijn verleend. Dat wil zeggen voordat er door MG Totaalbouw begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
• Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MG Totaalbouw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en indien aan de orde daarvoor heeft betaald.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

• De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MG Totaalbouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MG Totaalbouw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MG Totaalbouw zijn verstrekt, heeft MG Totaalbouw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

De klant dient ervoor zorg te dragen dat MG Totaalbouw tijdig, dat wil zeggen voordat er door MG Totaalbouw begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:

• alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, et cetera;
• de locatie waar MG Totaalbouw werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke dan geheel ontruimd zal moeten zijn;
• voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van de bouwmaterialen en werktuigen et cetera, alles op aanwijzing van MG Totaalbouw;
• water en elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van het werk nodig zijn;
• alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder de locatie bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen et cetera.

• De klant stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel om niet aan MG Totaalbouw ter beschikking.
• De klant dient MG Totaalbouw op de vooraf door MG Totaalbouw bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
• De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van MG Totaalbouw of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door MG Totaalbouw uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
• Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk en is MG Totaalbouw gerechtigd de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
• Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door MG Totaalbouw in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens MG Totaalbouw aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
• Indien door MG Totaalbouw of door MG Totaalbouw ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
• De klant staat MG Totaalbouw toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

• Indien MG Totaalbouw aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 8 dagen na de oplevering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
• Indien de klant, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft MG Totaalbouw het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.
• Indien door de klant aan MG Totaalbouw in het kader van de werkzaamheden zaken ter beschikking gesteld worden (zoals een auto/bus (met of zonder aanhanger), kraan, trekker, vrachtwagen, pontons, duwbootje, pompen, shovel, en/of hulpstukken voor deze zaken) zullen deze door MG Totaalbouw na gebruik vrij van gebreken en volledig geretourneerd worden. Al het gebruik hiervan zal door MG Totaalbouw zorgvuldig en als een goed huisvader plaatsvinden. Schade aan deze zaken dienen door klant afgedekt worden. MG Totaalbouw aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ter zake behoudens voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld van MG Totaalbouw.

Artikel 10 Bouwmaterialen

• De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de klant heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door MG Totaalbouw indien overeen gekomen afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de klant.
• Voor door MG Totaalbouw in het kader van de overeen gekomen werkzaamheden aangevoerde bouwmaterialen draagt de klant het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd door (of namens) MG Totaalbouw.

Artikel 11 Garantie

• De klant is verplicht zo spoedig mogelijk na een constatering van een gebrek veroorzaakt door of ten gevolge van de werkzaamheden van MG Totaalbouw of door MG Totaalbouw ingeschakelde derden, MG Totaalbouw daarvan schriftelijk of elektronisch direct na constatering op de hoogte te stellen. MG Totaalbouw zal zich binnen de op haar rustende verplichtingen en voor zo ver passend binnen de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en op MG Totaalbouw rustende inspanningsverplichting een gebrek herstellen, als dit binnen haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid valt. Indien niet direct of in elk geval zo snel als mogelijk na constatering door klant een melding gedaan wordt aan MG Totaalbouw, zal MG Totaalbouw geen garantie kunnen geven en een gebrek niet hoeven te herstellen.
• Mocht een gebrek te wijten zijn aan door MG Totaalbouw gebruikt materiaal, geldt dat op van derden betrokken materialen of goederen door MG Totaalbouw niet meer garantie gegeven wordt dan aan MG Totaalbouw door haar leverancier is/wordt gegeven.

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

• normale slijtage;
• onoordeelkundig gebruik;
• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
• wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
• brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
• schade veroorzaakt door derden;
• enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 Annuleringen

In het geval dat de klant een aan MG Totaalbouw gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door MG Totaalbouw in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, et cetera) en tijd dienen te vergoeden.

Artikel 13 Leveringstermijnen

• De door MG Totaalbouw opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
• In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan MG Totaalbouw slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
• In het geval dat een door MG Totaalbouw met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
• Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de klant en mogen door MG Totaalbouw aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Oplevering

• Een door MG Totaalbouw uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door MG Totaalbouw aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.
• De klant wordt geacht direct na oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken direct aan MG Totaalbouw te melden.
• Na melding zoals verwoord in lid 2 van dit artikel is MG Totaalbouw verplicht om het gebrek, mits vallend binnen haar verantwoordelijkheid, te verhelpen, onverminderd het recht van MG Totaalbouw om zich te beroepen op overmacht.
• De klant is verplicht MG Totaalbouw de gelegenheid te geven het gebrek te verhelpen.
• Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MG Totaalbouw slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Prijswijzigingen

Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

• MG Totaalbouw alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
• de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MG Totaalbouw rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 16 Betalingen

• MG Totaalbouw heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.
• Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op de door MG Totaalbouw in de factuur aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd.
• Indien betaling van het factuurbedrag niet binnen 30 dagen is verricht, is klant direct in verzuim. MG Totaalbouw zal de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening brengen tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MG Totaalbouw de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van MG Totaalbouw op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaring

MG Totaalbouw kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

• een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
• enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld;
• de klant zijn verplichtingen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet naar behoren is nagekomen.

• MG Totaalbouw is nooit aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de door MG Totaalbouw te verrichten werkzaamheden.
• Indien en voor zo ver er sprake is van enige aansprakelijkheid van MG Totaalbouw, is zij slechts gehouden tot vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover de schade het bedrag van het door MG Totaalbouw in rekening gebrachte voor de werkzaamheden, dan wel tot het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd.
• Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zal de afdekking voor schade kunnen vallen onder een verzekering ten behoeve van de uitvoering van bouwwerkzaamheden of uit hoofde van beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid. MG Totaalbouw zal afhankelijk van de aard van de werkzaamheden afdekking binnen een dezer verzekering kunnen laten vallen en de desbetreffende bepalingen van die verzekering zullen van toepassing zijn op de dekking ten behoeve van schade veroorzaakt bij die werkzaamheden.
• De eventuele aansprakelijkheid van MG Totaalbouw voor gebreken welke betrekking hebben op geleverde materialen, is beperkt tot maximaal de voor het geleverde overeengekomen prijs, dan wel de dekking vallend onder de hiervoor in lid 4 van dit artikel genoemde verzekering.
• MG Totaalbouw is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, indien MG Totaalbouw is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid MG Totaalbouw naar redelijkheid en billijkheid kenbaar behoorde te zijn.
• MG Totaalbouw is nooit gehouden tot het vergoeden van gevolgschade, door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.
  Indien MG Totaalbouw materiaal of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt MG Totaalbouw geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker, aan wie het materiaal en/of gereedschap is uitgeleend.
• De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines en dergelijke die MG Totaalbouw tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
• MG Totaalbouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van MG Totaalbouw in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
• De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MG Totaalbouw of haar ondergeschikten.
• Alle aanspraken jegens MG Totaalbouw die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij MG Totaalbouw zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 18 Vrijwaring

De klant vrijwaart MG Totaalbouw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan MG Totaalbouw toerekenbaar is. Indien MG Totaalbouw uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden MG Totaalbouw zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MG Totaalbouw, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MG Totaalbouw en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de klant.

Artikel 19 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20 Overmacht

Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van MG Totaalbouw liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd:

• onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook;
• belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen;
• belemmeringen in het vervoer, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, al dan niet ten gevolge van oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan MG Totaalbouw door haar leveranciers;
• ex- en importverboden;
• branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van MG Totaalbouw of van haar leverancier;
• het verbranden van middelen van vervoer van MG Totaalbouw of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan;
• het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen (zoals werk belemmerende maatregelen in het licht van de bescherming van de maatschappelijke gezondheid), die wijzigingen in feitelijke omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen, teweeg brengen.

• Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal MG Totaalbouw niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, dan wel of de overeenkomst beschouwd zal worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel MG Totaalbouw als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst, te benutten.

• Voor zover MG Totaalbouw ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MG Totaalbouw gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 21 Ontbinding

• MG Totaalbouw is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• Voorts is MG Totaalbouw bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
• MG Totaalbouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst MG Totaalbouw ter kennis is gekomen, omstandigheden die een goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 22 Geheimhouding

• Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
• Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak MG Totaalbouw gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MG Totaalbouw zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MG Totaalbouw niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
• Een klant is verplicht er zorg voor te dragen dat geen enkel gegeven van MG Totaalbouw bij de uitvoering van de opdracht gebruikte materialen en goederen, alsmede van door MG Totaalbouw ten behoeve daarvan gebruikte tekenen, in woord of geschrift, of op welke wijze dan ook, aan een derde bekend wordt. Het is met name niet toegestaan om kopieën te maken van een door MG Totaalbouw opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
• MG Totaalbouw behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Overeenkomst van opdracht

Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die MG Totaalbouw met de klant, dan wel MG Totaalbouw met een zelfstandige derde aangaat, die met MG Totaalbouw samen gaat werken, dan wel voor of ten behoeve van een klant van MG Totaalbouw gaat werken, contracteert MG Totaalbouw alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Dit geldt voor MG Totaalbouw, maar ook ten behoeve van de overeenkomst met een derde, waar MG Totaalbouw als opdrachtgever optreedt en ten behoeve van de overeenkomst van deze derde met een klant van MG Totaalbouw. MG Totaalbouw zal nooit een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan. Ditzelfde geldt (niet aangaan van een arbeidsovereenkomst) op het moment dat door MG Totaalbouw als opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst neergelegd, dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 24 Bemiddeling, verwijzing en kick back fee

• MG Totaalbouw kan op verzoek van partijen zoals een klant en een aannemer, deze partijen bij elkaar brengen. Deze bemiddeling en verwijzing gebeurd op geheel vrijblijvende basis voor zowel klant als aannemer. MG Totaalbouw treedt daarbij niet op als partij in een te sluiten overeenkomst tussen klant en aannemer. MG Totaalbouw brengt slechts partijen bij elkaar, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid ten opzichte van zowel klant als aannemer voor het tot stand komen van de overeenkomst, de aard van de overeenkomst tussen klant en aannemer en de eventueel daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
• MG Totaalbouw kan in het kader van het tot stand komen van een overeenkomst tussen een klant en aannemer afspraken maken met de aannemer ten aanzien van het in rekening brengen van een kickback fee voor aanbrengen van een klant. Deze door aannemer te betalen kickback fee, bedraagt een bij overeenkomst met de aannemer vast te stellen percentage over de totaalprijs van de overeenkomst die overeengekomen is tussen klant en de aannemer. De kickback fee geldt alleen over de eerste opdracht die aannemer van MG Totaalbouw heeft gekregen. Verdere opdrachten die uit de verwijzing voortkomen bij dezelfde klant vallen niet onder de eerst vastgestelde kickback fee, tenzij anders overeen gekomen in de overeenkomst tussen MG Totaalbouw en de aannemer.
• De uitbetaling van de kickback fee aan MG Totaalbouw door aannemer, wordt door de aannemer betaald zodra aannemer minimaal 50% van het door de klant aan de aannemer te betalen bedrag heeft ontvangen. MG Totaalbouw mag daarbij uitgaan van een betaling van minimaal 50% binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden door aannemer. MG Totaalbouw zal daarvoor een factuur aan aannemer sturen. MG Totaalbouw mag ter controle van betaling dan wel niet betaling door een klant, aannemer verzoeken om bewijsmiddelen inzake het wel dan wel niet betalen door de klant, als een aannemer stelt dat niet binnen een maand door een klant (minimaal 50%) is betaald.
  Op de betaling van de kickback fee geldt overigens het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

Artikel 25 Slotbepalingen

• MG Totaalbouw behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. MG Totaalbouw zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
• Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant geldend ten opzichte van MG Totaalbouw inzake verrichtte werkzaamheden door MG Totaalbouw tot aan het moment van ontbinding.
• MG Totaalbouw en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
• Op elke overeenkomst tussen MG Totaalbouw en de klant is Nederlands recht van toepassing.
• Geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van MG Totaalbouw, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.